你的位置： 教案 > 教案大全 > 导航 > 民事合同(汇编10篇)

民事合同

发表时间：2024-02-03

民事合同(汇编10篇)。

随着法律宣传渠道的不断扩大，合同在生活中的地位日益提高。签订合同是对买卖双方权利义务的最好规范，一份合同应该包含哪些方面呢？以下内容是88教案网小编特地为您准备“民事合同”，谢谢您的光临如果您满意的话欢迎加入我们的收藏夹！

民事合同(篇1)

例合同违约起诉书

原告，_________________，_________________设计院

住所，_________________

法定代表人，_____________电话，_____________

被告，_________________房地产开发有限公司

住所，_________________

法定代表人，_____________电话，______________

(一)诉讼请求，_________________

1、支付设计费__________元及逾期支付的利息__________元;

2、支付违约金__________元(或赔偿经济损失__________元);

3、本案诉讼费由被告承担。

(二)事实和理由，_________________

__________年_____月_____日，原告和被告签订了一份_____工程设计合同，约定设计费金额为人民币__________元，付款日期为我院全部完成设计图纸交付被告之时，并约定逾期付款按每日_____‰支付违约金。合同签订后，我院已按约定履行了全部合同义务，而被告却未按合同完全履行义务，仅陆续支付__________元，尚欠设计费__________元至今未付。经催要未果，故原告诉至贵院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。

此致

___________人民法院

具状人，_________________设计院(盖章)

法定代表人，_________________(签章)

__________年_____月_____日

附，_________________合同副本__________份。

本诉状副本______份。

其它证明文件_____份。

违反合同的民事责任。合同违约案件民事诉状要这样书写哦。

民事合同(篇2)

(以下简称甲方)因与

一案(非诉讼一事)，委托白银长征律师事务所派员代理，经双方协议，订立下列条款，共同遵照履行：

一、乙方接受甲方的委托，指派律师为甲方的第审代理人(或完成约定的非诉讼事务)。

二、乙方指派的律师必须根据事实和法律参加诉讼活动，认真负责地履行律师的职责，维护委托人的合法权益。

三、甲方必须真实地向律师叙述案情，提供证据。在接受委托后，如发现甲方担造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依本合同所收费用不予退还。

货物送达方式：可以要求乙方送达至甲方指定的合理地点，乙方有权收取合理的费用(______元内)。

四、如乙方无故终止合同，代理费应全部退还甲方;如甲方无故终止合同，代理费不予退还。

五、甲方委托乙方代理权限是：(在以下的选项前打“√”)

1、一般代理(辩论、举证、质证)。

2、特别代理(代为诉讼、提出、变更、放弃诉讼请求，或承认对方的诉讼请求，提起反诉、上诉，进行和解，签收法律文书，申请执行等)。

包换：自购买之日起1日内，所购商品出现非人为损坏的性能故障，甲方可以选择同型号同规格进行商品更换。由乙方承担。在一日之后七日之内，乙方能尽最大可能帮助甲方进行调换货物，但是乙方不保证能调换，如果能够调换情况下。

六、根据国家有关法律服务收费办法的规定，甲方向乙方支付代理费元，其它费用元(包括差旅费、材料费)。

免费保修年。在此期间甲方不需要承担保修的任何费用，但必须备份好自己硬盘里的数据，乙方对于文件的丢失概不负责。在第二年和第三年的情况下，除人为原因外。

七、如一方要求变更本合同条款需另行协议。

八、本合同经甲乙双方或其代表人签字(或盖章)生效。

九、本合同有效期限：自签订之日起至本案终结止(判决、调解、案外和解、撤诉及调查结案)。

十、本合同一式两份，双方各持一份。

甲方: 乙方(盖章):

签定日期：年月日

民事合同(篇3)

原告：______________，女/男，(民族)，__________年__________月__________日生，住__________市__________区__________路__________号__________房，电话：_________________……

被告：______________，女/男，(民族)，__________年__________月__________日生，住__________市__________区__________路__________号__________房，电话：_________________……

诉讼请求

一、判决原告与被告离婚;

二、双方生有一子，现由原告独自抚养。被告应一次性支付万元抚养费给原告，补偿从年月至年月期间每月元的费用。

三、__________市__________区__________路__________号__________房所有权归原告所有，其他财产依法分割(见清单)。

事实和理由 ________

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

民事合同(篇4)

原告，_________________，男，汉族，__________年_____月_____日出生，系，住所地，_________________。

被告，_________________，住所地，_________________，法定代表人，_________________。电话，_________________。

案由，买卖合同纠纷

诉讼请求，

1、判令被告向原告支付材料款人民币 _________________ 元。

2、判令被告向原告支付延期支付材料款的违约金人民币 _________________ 元(详见计算清单)。

以上合计人民币 _________________ 元。

3、判令本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由，

原、被告双方于__________年_____月_____日建立业务往来关系，并书面签订了工程材料销售合同，对相关权利义务作出了明确约定。原告在__________年_____月至__________月陆续将工程材料发往被告指定的_____________，全面履行了合同义务。

原、被告于__________年_____月_____日对帐，确认双方来往材料款合计人民币_______________元，但被告只支付了原告人民币__________万元，尚欠原告材料款人民币__________元。

现原告为维护自己的合法权益，根据法律有关规定向贵院提起诉讼,请求支持诉请。

此致

_________________ 区人民法院

具状人，_________________

__________年_____月__________日

民事合同(篇5)

原告：_________________

被告：_________________

诉讼请求：_________________

请求依法判决被告每月支付原告抚养费人民币20__元，直到原告能独立生活为止，并补付原告出生至今的抚养费;负担原告今后医疗费、教育费的一半;本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由：_________________

原告与被告是非婚生父女关系，即被告陈某某为冯某某(非婚生母亲)之女。被告与冯某某曾有过亲密关系，并于某年某月某日在某地出生。自出生以来，原告一直由母亲冯某某抚养，但被告只给了几个月的抚养费。尽管母亲多次催付，被告仍拒绝继续支付。

原告认为，原告现在还是个小孩子，正处于身体快速成长和发育的阶段。这一时期需要大量的生活费用，但由于原告的母亲冯某某照顾孩子无法正常上班，导致原告的生活费用难以得到保障。

综上所述，原告、被告双方因在非婚生子女抚养费上无法达成一致，从而无法协商解决此事，故向贵院提起诉讼，请求法院判如所请，以维护原告作为未成年人的合法权益。

此致

___________人民法院

具状人： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

民事合同(篇6)

离婚后抚养权起诉状

原告：______________，女，_____族，19__________年_____月_____日生，住__________市__________区__________路__________号院_____号楼_____号。电话_____________

被告：______________，男，_____族，19__________年_____月_____日生，住__________市__________区__________路__________号院_____号楼_____号。电话_____________

(一)诉讼请求

请求判令变更婚生子__________的抚养权，由原告抚养;

本案的诉讼费由被告承担。

(二)事实与理由

原、被告和原告曾经是夫妻关系，他们于_年_月_日生育了一个儿子，名叫__。_年_月_日，被告与原告通过__市__区人民法院的调解离婚，并由被告抚养儿子__。然而，为了减少对儿子造成的伤害，被告仍与原告共同抚养儿子一段时间，直到__年二人分开后，儿子被被告独自抚养。然而，被告由于脾气暴躁，无法与孩子良好沟通，且生活没有规律，这导致了孩子生活和学习方面的巨大影响。最终，在听取孩子的意见之后，原告认为儿子与其共同生活可以更好地促进他的成长，而且儿子也希望与原告在一起。因此，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条的规定，为了儿子更好地成长，原告现依法向本院提起诉讼，请求变更儿子的抚养权由原告抚养。

此致

__________市__________区人民法院

具状人：_________________

______ 年 ______ 月 ______ 日

相关法律知识：_________________抚养权纠纷如何处理

民事合同(篇7)

答辩人，张某，男，汉族，个体业主，住XX市北城街道办事处北关社区辖区

被答辩人郭某诉答辩人合同纠纷一案，因被答辩人在两次开庭之后提出变更诉讼请求申请，现答辩人依据事实和法律，特提出答辩如下，

一、被答辩人认为本案中人民法院不当使用了释明权。理由如下，

1、法院在本案中行使释明权没有事实依据。

被答辩人两次起诉都委托的有专业律师，而且本案经过两次开庭审理，被答辩人一直坚持以答辩人对其隐瞒了其系某公司总部的特许经营之加盟店及其加盟合同于2015年4月9日将到期的情况，且答辩人转让酒店未经某公司总部同意等理由，要求确认双方签订的酒店转让协议为无效协议。但被答辩人在本案开庭过程中却不能自圆其说，其自己举出的录音证据中就承认其是知道这一切，只是因为后期经营不善导致双方发生纷争。被答辩人自始至终根本未提到对特许经营权的使用权限及使用期限等有重大误解，现法院居然以此理由对其释明，要求被答辩人变更诉讼请求为撤销合同，不知法院如此认为的事实依据在哪里？

2、法院行使释明权应当告知双方当事人，而不是只告知一方当事人。

被答辩人郭某先后于2015年7月及2015年9月两次委托专业律师以要求确认其与张某于2014年3月21日签订的酒店转让合同为无效协议为由将张某诉至法院。第一次起诉后，张某因郭某还欠15万元转让费对郭某提出反诉，后郭某撤诉。撤诉后张某轻信郭某的话将15万元的欠条交给郭某，后郭某又于2015年9月再次以同样的理由起诉。第二次起诉后，法院分别于2015年10月29日和2016年3月15日两次开庭审理。2016年6月14日，XX市人民法院又通知答辩人张某2016年6月17日开庭，经过答辩人代理人询问，答辩人才被告知郭某变更了诉讼请求，但法院未送达变更诉讼请求申请书。在开庭过程中经过答辩人代理人的询问才得知在2016年3月15日开庭后，法院合议庭就告知郭某及代理人要求其变更诉讼请求为撤销双方于2014年3月21日签订的酒店转让合同。合议庭称2015年3月18日，郭某提交了变更诉讼请求申请。但作为本案的被告，答辩人对此毫不知情，直到第三次开庭经过询问才被告知实情。若人民法院在开庭审理过程中认为应当释明，那么就应将释明的内容通知答辩人，让答辩人能发表自己的意见，从而保证双方当事人对等的辩论机会。

3、答辩人认为法院过度行使释明权，有越俎代庖之嫌。

在诉讼中法官行使释明权对当事人不充分、不清楚的陈述给予提醒或启发，引导当事人明确问题、补充完整，是其职责所在，但不应该超出其规定的范围。本案中答辩人认为法官给被答辩人作出的是过度释明，让答辩人一方不得不对审判的公正性产生怀疑。

根据我国相关的民法理论，释明权的使用情形有以下几种，1、当事人诉讼请求不清楚、不充分、不适当；2、当事人举证不充分；3、当事人的法律见解有偏差。但在本案中，根本就不存在这几种情形，且被答辩人方一直都委托的有专业律师进行代理。

4、本案中作为被答辩人一方现在变更诉讼请求为撤销合同早已过了诉讼时效。

我国法律规定可变更、可撤消合同中行使撤消权的期间是1年，答辩人与被答辩人是2014年3月21日签订的合同，签订合同当时被答辩人方对特许经营权的使用权限及使用期限是一清二楚的，因此其两次起诉一直要求确认合同无效。现在时过境迁，合同已履行了一年多，且时隔两年之久，被答辩人方再来要求撤销合同，早已过了诉讼时效。

二、被答辩人起诉答辩人无事实依据，被答辩人对特许经营权使用权限及使用期限不存在重大误解。

1、本案事实是这样的，原某公司火锅XX店系答辩人与其他三个朋友王勇、唐路、郭锐合伙所开，其中一个合伙人郭锐与被答辩人郭某的丈夫杨静是亲家关系。开某公司火锅XX店之前杨静与答辩人一起去的谷城某公司火锅店考察，后来装修开业等情况他都一清二楚，当时加盟费三年一共是14万元。火锅店开业后经营很不错，后来在合伙过程中出了些状况，答辩人及其他合伙人都不想做了，郭某与杨静看火锅店蛮赚钱，于是接下店自己经营。答辩人与其他合伙人经过核算定的转让费是85万元，后来因为杨静与郭锐的关系加上郭某多次讨价还价，最终双方商定的转让费为75万元，这75万元实际上答辩人连前期装修酒店及买桌椅餐具的钱都不够。双方签订了酒店转让协议，郭某只付了60万元（而且这60万元中付给答辩人的只有一部分款，其他的分别给其他合伙了，最多的一次转账是转给郭锐，大概30万左右，说是60万，总共付的合计只有57万），合同约定还有15万元一年内付清。但由于郭某与杨静夫妻俩经营不善，再加上经营后期书院路人气一路下滑，致使酒店后期濒临倒闭，连房租和员工工资都付不起，所以才找此理由起诉，想借此撕毁双方签订的酒店转让协议，要回支付的转让费并不想再支付余款。

2、原某公司火锅店答辩人与其他合伙人共投资了1166700元，包括火锅店的装修，买桌椅，餐具等等。答辩人与郭某签酒店转让协议仅是对酒店进行的转让，而且双方约定被答辩人以郭某的名称进行经营，并非是转让的重庆某公司的特许经营权。该特许经营权还有一年的使用期是送给郭某使用，而且也口头告知郭到期后如想继续使用续费即可。这个情况杨静及郭某是非常清楚的。在经营过程中，被答辩人经常与某公司总部联系，2014年6月郭某丈夫与唐路到福建泉州参加华南片区加盟商年会。每年某公司总部会派人过来指导几天，2014年下半年某公司总部派胡经理过来指导了七天，其中还与郭某谈到转让酒店价钱高了及到期还要交加盟费等话题。被答辩人对特许经营权使用权限及使用期限一清二楚。被答辩人前两次开庭一直陈述2015年4月7日收到续约函才知道是加盟店，而且一直说是答辩人隐瞒了事实真相与事实不符。若事实真是如此，只要是正常人就要立即找到答辩人理论。但实际上被答辩人直至2015年6月8日可能听了不知哪个高人的支招，为了打官司有意识的要录音才找答辩人颠倒黑白说自己不知道。实际情况是因被答辩人经营不善，又不想续交加盟费，所以找出种种理由想撕毁合同。

3、答辩人原经营的某公司火锅店并不是只经营火锅，还经营炒菜、卤菜、大虾等等。火锅店的季节性特别强，一到夏季，就不做火锅生意了，这是常识问题。而且只要交费，特许经营权依然可以继续使用，所以某公司总部终止特许权经营合同并不是导致郭某终止经营的原因，现在被答辩人变更诉讼请求说自己对特许经营权的使用权限及使用期限有重大误解，也不是导致其终止经营的原因。

4、郭某于2015年7月3日因此事已起诉过一次，当时被答辩人因其还欠15万转让费提出反诉。因郭锐父母与杨静父母都是世交，后由郭锐的老丈人出面约双方协商，当时杨静提出的不打官司了，继续用酒店的房子搞个公司，双方合伙再做生意，不让答辩人出一分钱，并要求双方把手里的证据交换一下。答辩人轻信了被答辩人夫妻俩的花言巧语，将15万元的欠条给了被答辩人，但被答辩人却未将其手中的证据交与答辩人，且双方并未商议答辩人退还60万元，也未提出15万元不要了。答辩人对这15万元保留诉权，另案起诉。

二、被答辩人起诉答辩人违反了我国民法的诚实信用原则。

投资都是有风险的，被答辩人在转让酒店开始赚钱时不提合同无效，不提重大误解，酒店经营不善关门后就提出来，也违反了我国民法的诚实信用原则。

综上所述，答辩人认为本案法院不应使用释明权，被答辩人起诉答辩人无事实与法律依据，答辩人请求人民法院依法驳回其起诉，一切费用由其自行承担。

此致

XX市人民法院

答辩人，

民事合同(篇8)

2022民事诉讼委托代理合同样书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。民事诉讼委托代理合同样书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022民事诉讼委托代理合同样书正文内容

委托人(下称甲方)：

受托人(下称乙方)：

甲方因与___________________________纠纷一案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协商，订立以下条款，以资共同遵守：

第一条乙方接受甲方的委托，指派_______________________律师为甲方所涉纠纷案_______________诉讼代理人。

第二条甲方委托乙方的代理权限为：

1.甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人

乙方代理权限：代为调查、取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解，提出反诉;

2.甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人

乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、答辩、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、承认诉讼请求和调解、和解;

3.甲方委托乙方代理申请执行程序的代理人

乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的;

甲方委托乙方上述____________项代理工作。

第三条双方协商同意律师代理费及交纳办法如下：

1.如一次性付清，甲方应在本协议签署之______日内，向乙方支付全额代理费人民币__________元;

2.如分期支付，甲方应在本协议签订之_______日内，向乙方支付第一笔代理费人民币_________元，其余代理费于________之前缴足，共计人民币_______元;

3.风险条款，甲方应在本协议签署之________日内，向乙方支付代理费人民币_______元，如_________________甲方向乙方加付人民币__________元;

4.其他特别规定：

______________________________________________________________________________。

第四条乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅费由甲方依据票据实报实销。

第五条乙方律师须依法维护甲方合法权益，按时出庭，并严格遵守律师职业道德，对其执行代理事务中所知悉的甲方的商业秘密以及个人隐私应当保密。如有违反，乙方依法承担赔偿责任。

第六条如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务，与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单方解除委托代理合同，要求乙方如数退还或拒付代理费，并可依法要求乙方承担相应的法律责任。

第七条甲方须真实地向乙方律师叙述案情，提供有关案件的证据及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如发现甲方弄虚作假，隐瞒事实，有权中止代理，依约所收费用不予退还，由此产生的后果由甲方承担。

第八条如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方;如甲方无故终止，代理费不予退还。

第九条本合同有效期，自签订之日起至本案办理终结止(判决、调解、案外和解及撤销诉讼)。

第十条甲方如依本合同第三条之约定交纳代理费的，乙方有权单方面终止其代理工作并解除本合同，已收费用不再退还。如乙方在甲方未交纳全部代理费的情况下已经履行了全部工作，甲方应及时交纳本合同第三条所确定的代理费，并按未及时缴纳部分的代理费的________%支付违约金。

甲方：乙方：

代表人：受托律师：

地址：地址：

邮编：邮编：

联系电话：联系电话：

传真：传真：

签订时间：年月日

民事合同(篇9)

原告福建某有限公司，住所地，电话：。

法定代表人：职务：

被告福州某有限公司，住所地，电话：。

法定代表人：

诉讼请求

1、判令被告立即向原告返还货款人民币87000元及支付违约金、利息(计至被告付清全部货款之日止，暂计至2010年5月19日违约金及利息共计为人民币63709元。计算方式：编号NO.01合同的违约金=43000元×3%×49天=63210元;编号NO.02合同的逾期利息=44000元×日万分之二点一×54天=499元);

2、判令本案的诉讼费等费用由被告承担。

事实和理由

原告因承接甲工程项目需要向被告订购变压器，双方于2010年1月11日、2010年3月16日先后签订了《工矿产品购销合同》(合同编号为NO.01、NO.02,以下简称《合同》)。《合同》约定全款到提货以及其他原被告之间的`权利义务关系。

《合同》签订后，原告于2010年3月26日向被告全额支付了《合同》总货款人民币87000元，而被告却不履行交货义务。原告多次通过电话催促和致函等方式通知被告在合理期限内履行交付货物义务，但被告仍拒绝交货，导致原告工期延误，订立涉案合同目的无法实现。被告行为已构成根本违约，原告依法通知被告解除合同，并要求其承担相应责任，但被告还是置之不理。无奈，原告只能诉诸法律，恳请贵院依法支持原告上述诉讼请求。谢谢!

此致

福州市某区人民法院

具状人：

时间：